本文目录
建设工程施工合同协议条款范本
建设工程施工合同 协议条款 发包方：________________________________________ 承包方：________________________________________? 工程名称：______________________________________ 工程地点：______________________________________ 建筑面积：____________平方米； 层数：____________ 结构类型：__________ 跨度：_______________米 批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）_________ 工程性质：（指基建、技改、合资等）：______________ 承包范围：______________________________________ 承包方式：______________________________________? 质量等级：（优良或合格）：________________________ 工程承包造价（金额大写）：_______________________￥________________________元 ?
最新建筑施工分包合同范本
总包方（甲方）：____________________________
地 址：____________电话____________代表人：____________
分包方（乙方）：____________________________
地 址：____________ 电话____________代表人：____________
依照《中华人民共和国民法典》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称：________________
二、工程地点：________________
三、分包工程范围及工程量
四、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
第二条 工程结算
第三条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第五条 生活管理
一、乙方工人进场后，食宿问题由乙方自理。
第六条 分包工程人工费单价
第七条 材料管理
活完料净，保持现场整洁。
第八条 施工机具
一、大型工具由乙方负责。
二、手工操作工具，由乙方负责。
第九条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作。
三、分包人员要保持相对稳定。
第十条 违约责任
一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
第十一条 附则
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第（ __ ）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，（2）向人民法院起诉。
二、本合同一式______份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____________ 备案。
三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
四、双方商定的其他条款：
1.__________________________________________
2.__________________________________________
第十二条 合同有效期
一、工程预算书:________________________________________
二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
总包单位：__________
代表人：________
____年____月____日
分包单位：______________
代表人：________
____年____月____日
扫码加微信详细咨询太和智慧养老产品和平台服务！
